Bâtiment
Centre Commercial Région parisienne

Dans le cadre de la construction neuve d’un centre commercial dans la région parisienne, le groupement d’entreprises, en charge de cette construction, a réalisé les travaux avec 8 mois de retard. Face à ces retards, le maître d’ouvrage a délivré une assignation en référé d’heure à heure à l’encontre du groupement d’entreprises qui a été suivie par une ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris et par la désignation d’un expert judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, le maître d’ouvrage a demandé à Argos Construction d’établir une analyse détaillée de délais en tant qu’expert indépendant. Notre analyse nous a conduit à conclure que le retard global de 8 mois était composé de 2,4 mois de droit à délai résultant d’événements imprévisibles pour le groupement et de 5,6 mois de retard de la responsabilité du groupement.